Настоящая публичная оферта ООО «СЭП» является неотъемлемой частью Счет-договора.
Счет-договор – документ, в котором содержаться основные сведения об условиях поставки и реквизиты для оплаты, который оформляется на основании онлайн-заказа, оформленного на сайте. По своему юридическому статусу Счет-договор является одновременно офертой, договором поставки и счетом для оплаты.
Онлайн-заказ –это процесс покупки товаров через Сайт Поставщика, который позволяет пользователям Сайта выбирать товар, оплачивать его и оформлять доставку при необходимости.
Сайт Поставщика – это сайт, расположенный по адресу: https://sprivod.ru/.
Публичная оферта - предложение о заключении сделки на условиях, указанных в настоящем документе.
Акцепт – согласие Покупателя/Стороны договора принять предложение на условиях Счета- договора.
Акцепт на усмотрение поставщика – условия, при которых Покупатель, совершивший действия по частичной оплате Счет-договора, признает право Поставщика отказаться от исполнения поставки Товара (его части) в одностороннем порядке без штрафных санкций.
В случае оплаты Счет-договора, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, производящее акцепт, становится Покупателем и руководствуется настоящей публичной офертой к Счет-договору.
Адрес электронной почты Поставщика – info@sprivod.ru. Адрес электронной почты Покупателя – адрес, указанный при оформление Онлайн-заказа.
1. ПРЕДМЕТ
1.1. Наименование, ассортимент, количество, цена единицы Товара и общая сумма каждой партии Товара, срок оплаты и срок поставки, место доставки и получатель партии Товара (далее – Получатель Товара) указываются в Счет-договоре.
1.2. Поставщик отгружает Покупателю Товар после его полной оплаты Покупателем, если иной порядок не предусмотрен Сторонами в Счет-договоре. Наличие просроченной задолженности по оплате Товара является основанием для отказа Покупателю в поставке согласованной партии Товара до полного погашения задолженности.
2. ЦЕНА И КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Цена единицы товара включает стоимость товара, оформление необходимой документации, упаковку, затраты по его доставке к месту хранения, по хранению на складе Поставщика и по доставке Покупателю.
2.2. Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с момента передачи товара Покупателю или 24 месяца с даты его производства.
2.3. Покупатель лишается права на замену некачественного Товара по гарантии в соответствии с настоящей публичной офертой в следующих случаях:
- самовольная разборка и ремонт узлов и агрегатов Товара;
- внесение в конструкцию или комплектацию Товара изменений, не согласованных с заводом-изготовителем или Поставщиком;
- повреждения в результате аварии либо иные механические повреждения, произошедшие не в результате технических неисправностей Товара;
- замены Покупателем стандартных узлов и агрегатов на другие, не предусмотренные нормативно-технической документацией или описанием Товара, предоставленных заводом-изготовителем или Поставщиком;
- несоблюдение Покупателем требований руководства по эксплуатации и монтажу.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Поставить Товар свободным от любых прав третьих лиц, надлежащего качества, в сроки, количестве и ассортименте и на условиях, установленных в Счет-договоре;
3.1.2. Предоставить товаросопроводительную документацию на каждую Партию Товара в соответствии с п. 4.3. настоящих правил.
3.1.3. По запросу предоставить техническую документацию на Товар, сертификаты соответствия и/или санитарно-эпидемиологические заключения и/или другие разрешительные документы, в случае если они предусмотрены действующим законодательством для поставляемого Товара.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. Не осуществлять поставку Товара в случае несоблюдения Покупателем условий об оплате Товара в соответствии с п. 6.1. настоящей публичной офертой.
3.2.2. Не передавать Товар представителю Покупателя или транспортной компании Покупателя (при условии самовывоза), в случае отсутствия у него оригинала соответствующей доверенности. Также Поставщик вправе не передавать представителю Покупателя или грузополучателя Товар (при условии доставки Поставщиком) в отсутствие у него оригинала соответствующей доверенности. При этом Поставщик не несет ответственность за нарушение срока поставки Товара. Поставщик принимает и считает доверенность оформленной надлежащим образом, если она составлена в простой письменной форме, подписана (генеральным) директором и скреплена печатью. При этом если Поставщик передаст Товар лицу, которое предоставит такую доверенность, то Покупатель не вправе ссылаться на то, что Товар был передан ненадлежащему лицу.
3.2.3. В случае необоснованного отказа Покупателя от принятия Товара Поставщик вправе отказаться от исполнения Счет-договора в одностороннем порядке, а также взыскать убытки, причиненные ему таким расторжением Договора, а также упущенную выгоду.
3.3. Покупатель обязан:
3.3.1. Произвести оплату Товара в соответствии с п. 6.1 настоящей публичной оферты.
3.3.2. Принять Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты поставки.
3.3.3. Направить Поставщику подписанную товарную накладную по форме ТОРГ-12/Универсальный передаточный документ в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты поставки.
3.3.4. Сообщить Поставщику о замеченных при приемке или в процессе эксплуатации недостатках поставленного Товара незамедлительно.
3.3.5. Предоставить Поставщику оригинал соответствующей доверенности с учетом положений, указанных в п. 3.2.2., на транспортную компанию или водителя в случае выборки Товара со склада Поставщика (самовывоз) и на сотрудника Покупателя или грузополучателя, принимающего Товар в случае осуществления доставки Поставщиком.
4. ПОСТАВКА И ДОСТАВКА ТОВАРА
4.1. Способ поставки Товара указывается в Счет-договоре, и по выбору Покупателя может осуществляться на условиях самовывоза со склада Поставщика или доставляться силами транспортной компании по адресу Покупателя (грузополучателя) или в пункт выдачи транспортной Компании.
4.2. В случае доставки Товара на условиях самовывоза, Покупатель обязан выбрать Товар со склада Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты Уведомления о готовности Товара, направленное Покупателю по электронной почте, указанной при оформлении Онлайн-заказа на Сайте.
В случае нарушения Покупателем срока выборки Товара Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день просрочки выборки Товара.
В случае необоснованного отказа Покупателя от принятия Товара Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа до 100% от стоимости невыбранного Товара и распорядиться невыбранным Товаром по своему усмотрению.
4.3. В случае доставки Товара силами транспортной компании:
4.3.1. Стоимость доставки рассчитывается автоматически на Сайте (пропорционально стоимости товаров) и включается в стоимость Товара.
4.3.2. В счетах, счёте-фактуре и иных бухгалтерских документах стоимость доставки включается в стоимость Товара, без отдельного выделения.
4.3.4. Обязанности по приёму и осмотру Товара при выборе доставки возлагаются на Покупателя. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи Товара транспортной компании.
4.4. При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю универсальный передаточный документ со статусом 1 (далее -УПД).
При этом в случае самовывоза Товара подпись Поставщика на транспортном документе свидетельствует исключительно о факте передачи Товара перевозчику и не свидетельствует ни о заключении договора перевозки с транспортной компанией/Покупателем, ни о согласии Поставщика с его содержанием, за исключением количества переданных мест Товара.
4.5. Право собственности на Товар переходит в момент сдачи Товара первому перевозчику/представителю Покупателя на складе Поставщика (в случае самовывоза) или в момент доставки Товара Поставщиком Покупателю/грузополучателю, что подтверждается подписью уполномоченного представителя Покупателя/грузополучателя в транспортном документе/ УПД (далее – «Дата поставки»)
4.6. В случае простоя транспорта Поставщика на складе Покупателя по вине Покупателя, Покупатель обязан возместить Поставщику по его письменному требованию неустойку за простой транспорта, взысканную с Поставщика транспортной компанией.
5. ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Покупатель обязан принять Товар, указанный в Счет-договоре. Необоснованный отказ Покупателя от приемки Товара не допускается. Отказ Покупателя от приемки Товара считается необоснованным в случае, если Поставщик поставил Товар надлежащего качества, в ассортименте, количестве и срок, указанные в Счет-договоре.
5.2. В случае необоснованного отказа Покупателя от принятия Товара Поставщик вправе отказаться от Счет-договора в одностороннем порядке, а также взыскать убытки, причиненные ему таким расторжением Счет-договора.
5.3. Покупатель принимает Товар по количеству и ассортименту, а также проверяет Товар на наличие видимых дефектов в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты поставки. При этом Покупатель обязан направить Поставщику в вышеуказанный срок подписанную товарную накладную ТОРГ-12/УПД. Уполномоченными лицами для подписания товарной накладной ТОРГ-12/УПД являются (генеральный) директор или любое другое лицо, действующее от имени Покупателя на основании доверенности. В случае доставки Товара до склада Покупателя Поставщик считает, что полномочия лица, принимающего Товар, явствуют из обстановки и наличие на товарной накладной печати является достаточным основанием для подтверждения таких полномочия лица, принявшего Товар.
5.4. В случае наличия соответствующих претензий Покупатель в течение 5 рабочих дней с Даты поставки направляет Поставщику Акт об установлении расхождения по количеству и качеству по форме ТОРГ-2. В случае ненаправления данного Акта в вышеуказанный срок, Покупатель подтверждает отсутствие претензий к Товару по количеству, ассортименту и видимым дефектам и лишается права в будущем указывать на такие недостатки.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Покупатель оплачивает Товар, по Счет-договору в размере 100 % от стоимости Товара в день выставления Счет-договора, если иной порядок не указан в Счет-договоре. Принятый Покупателем/Получателем без предварительной оплаты Товар, указанный в Счет-договоре, подлежит оплате Покупателем в течение 1 (одного) календарного дней с момента фактической передачи Товара Покупателю/Получателю. При нарушении сроков оплаты Поставщик вправе отказать в поставке и предложить иные условия по Счет-договору.
6.2. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств от Покупателя на расчетный счет Поставщика.
6.3. По настоящему Договору не рассчитываются, не начисляются и не уплачиваются проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.4. Первичные учетные документы могут быть также предоставлены (выставлены) в электронном виде и подписаны с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченного лица с согласия обеих Сторон путем приглашения к электронному обмену через оператора электронного документооборота (ЭДО) с одной стороны, и принятие этого приглашения с другой Стороной. Независимо от даты подписания документов в системе ЭДО, Товар считается принятым Покупателем датой фактической передачи Товара Покупателю или третьему лицу, уполномоченному Покупателем. Если в момент передачи Товара у Покупателя отсутствует возможность подписания УПД в системе ЭДО, то Покупатель обязуется подписать указанные документы на бумажном носителе. В случае отказа подписания первичных учетных документов в момент получения Товара Покупателем, Поставщик вправе отказать в поставке Товара.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение условий настоящей публичной оферты Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством РФ. При этом Поставщик возмещает Покупателю только документально подтвержденный реальный ущерб и не возмещает упущенную выгоду.
7.2. В случае необоснованного нарушения сроков поставки Покупатель путем направления письменной претензии, вправе взыскать с Поставщика неустойку в виде пени в размере 0,01% от несвоевременно поставленного Товара за каждый календарный день просрочка, начиная с первого день просрочки поставки. Базой для расчета неустойки за просрочку поставки является стоимость не поставленного в срок Товара, включая НДС.
7.3. В случае несвоевременной оплаты Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в виде пени в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, начиная с первого день просрочки. Базой для расчета неустойки за просрочку платежа является неоплаченная сумма, включая НДС.
7.4. Уплата пеней и штрафов, указанных в настоящих правилах, не лишает Сторону, допустившую неисполнение обязательства, обязанности по его исполнению.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, санкции, акты органов государственной власти, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия в связи с заключением, исполнением или прекращением настоящего Договора, его действительностью стороны разрешают путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии не позднее 15-ти дней со дня направления.
9.2. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном Суде г. Москвы в соответствии с законодательством РФ.
9.3. Стороны договорились, что обмен претензионными письмами может осуществляться по средствам электронной почты. Претензия должна быть направлена в виде скана документа, содержащего подпись уполномоченного должностного лица и печать организации.
10. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. Предоставляя свои персональные данные, Покупатель/сотрудники Покупателя/представители Покупателя соглашается на их обработку Поставщиком и их передачу транспортным компаниям, привлеченным для исполнения условий поставки, а так же их передачу третьим лицам, в целях исполнения Поставщиком и/или его партнерами своих обязательств перед Покупателями, продажи товаров и предоставления услуг, использования сервисов, связанных с Поставщиком, предоставления справочной информации, а также в целях продвижения товаров, а также соглашается на получение сообщений рекламно-информационного характера и сервисных сообщений.
